Спор о признании недействительными дополнительных соглашений и взыскании неустойки за задержку работ в ремонте

Кулиева С.Г. подала иск к ООО «Кубань А Строй» о признании недействительными нескольких дополнительных соглашений, заключенных с компанией, и взыскании денежных средств. Истец утверждает, что 26.05.2023 был подписан договор на ремонтные работы, при этом она полностью оплатила сумму 349 645,12 руб. Однако подрядчик стал навязывать дополнительные работы и увеличил стоимость контракта на 371 274,30 руб., а также нарушил сроки выполнения. Кулиева требует признать дополнительные соглашения недействительными, взыскать с ответчика неустойку за задержку работ, компенсацию стоимости дополнительных работ, моральный вред в размере 100 000 руб., штраф и расходы на юридические услуги в размере 8 000 руб.

Взыскание долга за дополнительные работы по договору бытового подряда

... Стороны договорились о выполнении работ по отделке жилого помещения стоимостью 274 056 руб. 61 коп., из которых 137 000 руб. должны были быть оплачены до начала работ. Работы были завершены 18.11.2021 и оплачены в полном объеме. Дополнительно были согласованы работы на сумму 142339 руб. 26 коп., однако ответчик уклонился от подписания сметы и приставил окончательную оплату. На момент подачи иска эти дополнительные работы не были оплачены. Истец требует взыскать 142339 руб. 26 коп. за выполненные работы, 16355 руб. 36 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами и 4886 руб. в качестве государственной пошлины.

Признание недействительным пункта соглашения о пролонгации срочного договора на оказание автотранспортных услуг

ФИО1 подал иск к ООО "иные данные" о признании пункта дополнительного соглашения к договору оказания автотранспортных услуг недействительным. ... Дополнительным соглашением срок действия договора был продлен. ФИО1 утверждает, что договор является срочным и не допускает пролонгации, ссылаясь на федеральный закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". Он просит суд признать пункт дополнительного соглашения недействительным.

Спор о включении периодов работы в специальный стаж для назначения дополнительного социального обеспечения

Хасанов Р.С. подал иск к Отделению Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Kузбассу с требованием включить периоды его работы в специальный стаж и назначить дополнительное социальное обеспечение. Он оспаривает решение фонда, которым ему отказано в установлении дополнительного социального обеспечения, аргументируя свою позицию тем, что его стаж составляет 23 года 2 месяца 7 дней, в то время как для назначения такой доплаты требуется 25 лет. Отказ был основан на том, что работодатели не предоставили документы, подтверждающие специальный стаж и оплату дополнительного тарифа на социальное обеспечение за определенные периоды работы в угольной промышленности. ...

Иск о возмещении убытков за неисполнение договора подряда на отделочные работы

Седов подал иск к Мелконяну и Митькову о взыскании 224 000 рублей за неисполнение договора подряда, заключенного на выполнение отделочных работ. Истец утверждает, что ответчики обещали качественное выполнение работ и приняли предоплату в размере 235 000 рублей. Однако на момент подачи иска работы не были выполнены, что вынудило Седова арендовать жилье в Тюмени и понести дополнительные расходы, включая затраты на аренду и моральный вред. ...

Спор о выдаче справки для назначения досрочной пенсии и начислении дополнительных страховых взносов

... Она требовала, чтобы больница в течение 20 рабочих дней с момента вступления решения в силу выдала справку о её работе как медицинской сестры в гематологическом отделении, подтверждающую ее полную занятость в условиях труда, дающих право на досрочную пенсию. Кроме того, Спиридович Л.С. просила обязать больницу начислить дополнительные страховые взносы и включить её периоды работы в стаж для назначения пенсии. В обоснование иска истец указала, что ей было отказано в назначении досрочной страховой пенсии из-за отсутствия необходимого стажа, так как не были представлены документы, подтверждающие характер её работы. Ответчик отметил, что сведения о работе истца были представлены без указания льготного кода, и дополнительные страховые взносы не начислялись.

Взыскание задолженности за строительные работы по договору подряда

ИП Толоконников А.С. подал в суд иск к Русину В.В. о взыскании задолженности за строительные работы в размере 1 083 434,50 рублей, неустойки 3 555 рублей и пени 46 587 рублей. Иск основан на Договоре подряда, заключенном между сторонами, согласно которому подрядчик должен был выполнить работы в установленный срок. Работы были выполнены, однако Русин В.В. не произвел полную оплату, образовав задолженность. После уведомления о приостановлении работ и просьбы о подписании дополнительных соглашений, а также о расторжении договора, оплаты все еще не последовало, что и вынудило истца обратиться в суд.

Спор о включении дополнительных периодов работы в специальный стаж для назначения досрочной пенсионной выплаты

Фархутдинова Л.Н. подала иск к Отделению Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан с требованием обязать ответчика включить в ее специальный стаж определенные периоды работы. Судебное разбирательство стало следствием отказа в назначении досрочной страховой пенсии по старости из-за того, что периоды работы не были учтены в специальном стаже, включая региональные праздничные дни. Истец просит засчитать 71 день дополнительных нерабочих праздничных дней и 15 дней работы медицинской сестрой. ...

Спор о возврате аванса и неустойке по договору строительного подряда из-за неисполнения обязательств подрядчиком

... Истец утверждает, что подрядчик не выполнил условия договора, в том числе не подписаны акты приема-передачи работ. Маслов оплатил работы на общую сумму 3,615,000 рублей, но исполнение обязательств завершено не было, что дало основание для требования неустойки. ... Он отметил, что был изменен объем работ, увеличившийся на 540,000 рублей, и произвел выполнение первых двух рядов сруба, что также увеличило стоимость и срок выполнения заказа. В итоге, по его данным, истец должен дополнительно 2,550,000 рублей. Ответчик утверждает, что срок по договору продлен до сентября 2023 года из-за изменений, однако истец не произвел необходимые дополнительные платежи.

Перерасчет пенсии с учетом дополнительных трудовых и служебных периодов

... Суд первой инстанции обязал пенсионный фонд учесть дополнительные периоды работы истца в ППК «Снежинка» и службы в Советской Армии при перерасчете. ... Истец уточнил свои требования, настаивая на перерасчете с даты назначения пенсии с учетом указанных периодов работы и службы.

Обжалование исключения периодов работы из страхового стажа для перерасчета пенсии

Серов Г.И. обратился в суд с иском к Отделению Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ростовской области с требованием включить в страховой стаж дополнительные периоды работы и провести перерасчет страховой пенсии по старости. Истец, являющийся получателем пенсии с указанной даты, утверждает, что ответчик не учел ряд периодов работы из-за проблем с печатями и наименованиями организаций в его трудовой книжке. Он не согласен с отказом ответчика и просит суд обязать его включить спорные периоды работы, а также пересчитать пенсию с учетом этих изменений.

Спор о взыскании задолженности за дизайн и верстку книги в размере 325 000 рублей

Деркачев С.Б. подал иск к Шишкиной С.С. о взыскании задолженности в размере 325 000 руб. за выполнение работ по дизайну и верстке 296 страниц книги. Стороны достигли соглашения 24.03.2020, согласно которому ответчик обязалась оплатить работы по цене 1100 рублей за страницу. Работы были успешно переданы 15.12.2021, при этом ответчик не предъявляла претензий к качеству и объему выполненных работ, но акт не подписала и уклоняется от оплаты. Истец также потребовал возместить судебные расходы в размере 6450 руб. В ходе разбирательства были заявлены дополнительные требования о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, которые выделены в отдельное производство.

Оспаривание исключения периодов работы в лечебной деятельности для назначения досрочной пенсии

Садреева Л.Н. подала иск к Отделению Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Республике Башкортостан с требованием обязать ответчика включить в её специальный стаж определенные спорные периоды работы. Она оспаривает решение фонда о назначении досрочной страховой пенсии по старости, которое ей было отказано из-за неучета ее периодов работы в области лечебной деятельности. Истец просит засчитать в специальный стаж 66 дней дополнительных нерабочих региональных праздничных дней для получения права на пенсию, назначив её с 16.04.2024.

Требование учета дополнительных периодов работы для назначения досрочной пенсии

Ф.В.П подал иск к ОСФР по Омской области о включении периодов работы в свой страховой стаж для назначения досрочной страховой пенсии по старости. ... В расчет страхового стажа ответчик не включил периоды работы в Управлении механизации №2 «Строймеханизация» и ТОО «ССМУ №8», а также в ООО «Мобильспецстрой». Искущий уточнил, что требует учесть дополнительные периоды работы с 1983 по 1998 год, основываясь на архивных справках о заработной плате.

Иск о взыскании задолженности за ненадлежащее выполнение строительных работ

... Истец утверждает, что передал ответчику 1 338 000,00 рублей для закупки стройматериалов и проведения строительных работ, однако работы выполнены лишь частично на сумму 418 685,00 рублей, что оставляет задолженность в размере 919 315,00 рублей. Имамутдинов также акцентирует внимание на том, что выполненные работы были некачественными, что подтверждено экспертным заключением. ... Истец просит суд взыскать основной долг и дополнительные суммы, включая неустойку, стоимость устранения недостатков работ и компенсацию морального вреда.

Спор о взыскании задолженности по договору подряда и встречные требования о неустойке и компенсации расходов

... Заказчик оплатил часть работ на общую сумму 6 100 000 руб., однако оставшаяся сумма не была выплачена. Кроме того, истец требует неустойку, стоимость дополнительных работ, проценты за пользование средствами и расходы на госпошлину. Гималетдинов И.М. подал встречный иск, утверждая, что ООО «М-Гласс» нарушило сроки выполнения работ, установленные договором, а также не завершило работы должным образом. Он просит взыскать неустойку за просрочку, уменьшить цену работ, компенсировать моральный вред и покрыть расходы на досудебное исследование и госпошлину. ...

Иск о включении периодов работы в страховой стаж для назначения пенсии по старости

Сергеева Е.Е. обратилась в суд с иском к ОСФР по Калининградской области о включении периодов работы в страховой стаж и назначении страховой пенсии по старости. ... В иске она требовала включить в стаж периоды работы в различных должностях, обучения и статуса безработной, а также назначить пенсию с 04.10.2022. Позже Сергеева уточнила исковые требования, добавив дополнительные периоды работы.

Нарушение условий договора на выполнение ремонтных работ и требование возврата средств

Харченко А.В. подал иск к ИП Юрченко С.В. из-за нарушения условий договора на выполнение ремонтных работ, заключенного 18 апреля 2023 года. Срок выполнения работ истек 19 августа 2023 года, однако работы не были завершены в полном объеме. Юрченко потребовал дополнительные средства, хотя согласно договору сумма оплаты была фиксированной и не подлежала изменению. Харченко поручил эксперту проверить качество работ, который установил, что фактически выполненные работы были оценены значительно ниже оплаченной суммы. ... Истец требует взыскать с ответчика разницу между уплаченной суммой и стоимостью реально выполненных работ, средства на устранение дефектов, компенсацию морального вреда, неустойку за нарушение обязательств и штраф по Закону «О защите прав потребителей».

Перерасчет страховой пенсии с учетом работы в сельском хозяйстве

Ж.А.И. подал иск к Отделению фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Омской области с требованием включить периоды работы в стаж в сельском хозяйстве и перерасчитать страховую пенсию по старости. ... Пенсионный орган отказал, не учтя периоды работы истца в ЗАО «Медет» и КТ «Нечепуренко и Ко», что, по мнению истца, нарушает его права на получение пенсии. Ж.А.И. уточнил исковые требования, дополнительно запрашивая включение указанных периодов работы в страховой стаж в сельском хозяйстве.

Спор о взыскании выплаты за слесарные работы и моральный вред

Павлов Э.В. подал в суд иск к ООО «Авторегион» о взыскании 250174 рублей за слесарные работы, 22515,66 рублей неустойки и 10000 рублей морального вреда. ... Павлов приобрел новый автомобиль и дополнительное оборудование в ООО «Авторегион» 2 марта 2022 года, оплатив за работы и оборудование 328500 рублей, из которых за слесарные работы указано 250174 рубля. В январе 2023 года он не получил ответа на запрос о характеристиках слесарных работ, а 17 февраля 2023 года направил письменную претензию с требованием вернуть деньги за, по его мнению, неоказанные услуги. ...

Спор о включении периода работы в специальный стаж для досрочной пенсии по старости

Кардакова В.А. подала иск к Отделению Фонда пенсионного и социального страхования по Кировской области с требованием включить период ее работы в Урбежском фельдшерско-акушерском пункте в специальный стаж для назначения досрочной страховой пенсии по старости. Пенсионный орган отказал ей в назначении пенсии, указав на недостаточный стаж, так как период работы с {Дата изъята} по {Дата изъята} не был зачтен в льготном исчислении. В своем иске Кардакова аргументирует, что ее работа была связана с медицинской деятельностью и обслуживанием населения, что должно позволить ей получить дополнительный стаж. Она просит суд обязать пенсионный орган учесть этот период как год работы за год и три месяца для назначения ей досрочной пенсии.

Требование о включении периодов работы в специальный стаж для назначения досрочной пенсии с компенсацией морального вреда

И. М.Б. подал иск к Отделению фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Архангельской области, требуя включить периоды его работы в специальный стаж и назначить досрочную страховую пенсию. Отказ в назначении пенсии был обусловлен тем, что ответчик не признал указанные им ранее периоды работы в условиях труда с особыми условиями. И. М.Б. утверждает, что справка от работодателя подтверждает его работу в тяжелых условиях, и требует включить эти периоды в стаж. В ходе судебного разбирательства представитель истца увеличил требования, попросив включить дополнительные рабочие периоды и взыскать компенсацию морального вреда в размере 1 000 рублей.

Спор о взыскании задолженности по договору подряда на строительные работы

Истец, ИП Рязанцев Р.Г., подал иск к Сухочеву С.В. о взыскании задолженности по договору подряда на выполнение строительных работ, заключенному 28 апреля 2021 года. Стоимость работ составила 2 880 000 рублей, из которых были установлены авансовые платежи и окончательный расчет. Стороны подписали дополнительное соглашение, уточняющее условия оплаты и изменяющее стоимость работ на 2 705 000 рублей. ...

Спор о взыскании неустойки и убытков за недостатки автомобиля после его возврата

... Сацкевич, полагая свои права нарушенными, требует взыскать с ответчика неустойку за задержку возврата, компенсацию убытков по кредиту, разницу в цене товара, затраты на дополнительные работы, неустойку за задержку удовлетворения требований по компенсации убытков и моральный вред. Общая сумма требований составляет 2 000 000 руб. по неустойке, 278 908 руб. по кредиту, 1 484 100 руб. по ценовым убыткам, 15 000 руб. за дополнительные работы и 10 000 руб. морального вреда.

Расторжение договора подряда из-за неисполнения обязательств и убытков от некачественных работ

... Стороны заключили договор, предусматривающий отделочные работы и использование материалов заказчика. Хайруллин оплатил подрядчику 100 000 рублей, а также перевел дополнительные средства на покупку материалов, которые были испорчены из-за неправильного монтажа. Работы не были завершены, подрядчик скрылся, и Хайруллин был вынужден обратиться в другую строительную организацию, где вскрылись серьезные нарушения. ...

Иск о включении трудовых периодов в специальный страховой стаж для перерасчета пенсии

Мещеряков А.М. подал иск против Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Томской области с требованием о включении периодов работы в специальный страховой стаж и перерасчете страховой пенсии по старости. Он отметил, что при назначении пенсии его трудовые периоды работы не были учтены из-за нарушений в оформлении трудовой книжки. Мещеряков обосновал требования тем, что спорные периоды отражены в его трудовой книжке, однако он не может предоставить дополнительных доказательств. ...

Установление факта трудовой деятельности для включения в пенсионный стаж

Петров В.А. подал иск к Отделению Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Чувашской Республике с требованием установить факт его работы в Цивильском РП «Сельхозэнерго» с 29.08.1984 по 11.10.1989 и обязать включить этот период в его страховой стаж для назначения пенсии. ... Поскольку предприятие ликвидировано, и документы не хранятся в архиве, Петров не может представить дополнительные доказательства своей работы.

Иск о взыскании задолженности за выполненные строительные работы с учетом процентов за пользование средствами

... Истец обоснует свои требования выполнением строительных работ ООО «Инвестиционный кооператив «ЮгИнвестСтрой» в полном объеме, что подтверждается актом о приемке работ и справкой о стоимости. Ответчик, хотя и не выдвигал претензий по качеству работ, не произвел оплату за выполненные услуги. ... С ним был заключен договор уступки права требования, что дало основание В.В. ФИО1 требовать возврат денежных средств и дополнительных расходов в суде.

Разрыв договора на услуги по установке лестницы и компенсация убытков

... В иске указано, что по договору, стоимость которого составила 355000 рублей (с учетом дополнительных работ), подрядчик получил аванс в размере 250000 рублей, но не выполнил работы в установленные сроки. ...

Оспаривание актов о несчастных случаях на производстве и требования о дополнительных днях отпуска и исправлении лицевого счета

Лавров И.Л. подал иск к ПАО «Уральский завод РТИ» с требованиями об оспаривании актов о несчастных случаях на производстве, предоставлении дополнительного отпуска и внесении изменений в его индивидуальный лицевой счет. ... В 2023 году он не получил положенные дополнительные дни оплачиваемого отпуска и не согласен с решением комиссии по трудовым спорам. Кроме того, Лавров обнаружил, что в его стаж не включены все дни работы, что может повлиять на право на досрочную пенсию, поскольку условия его труда признаны вредными.

Спор о взыскании денежных средств и компенсации морального вреда за неисполнение договора на услуги по устройству печатного бетона

... Договор был заключен 07.09.2023, с началом работ 11.09.2023 и сроком их выполнения до 11.10.2023. Истец уплатил 495 000 рублей, однако работы не были выполнены, а требование о возврате денег ответчик отклонил. В обновлённом иске истец требует возврат уплаченных средств, неустойку за просрочку выполнения работ и возврата денег, компенсацию морального вреда в размере 100 000 рублей, а также штраф. Неустойка за просрочку составляет 495 000 рублей, и дополнительно за каждый день просрочки — 4 950 рублей, начиная с 15.11.2023.

Спор о неосновательном обогащении и выполнении работ без письменного договора

... Ответчики, в свою очередь, заявили, что эта сумма является предварительной оплатой за выполнение отделочных работ в сауне, которые были согласованы с истцом. Бадретдинова указала, что работы были выполнены, а сумма включала как стоимость работ, так и дополнительные расходы, общая стоимость которых составила 918 250 рублей. ООО «Хозяин-Барин» также подало встречное требование о взыскании с истца 1 050 465 рублей, ссылаясь на отсутствие подписанного договора, но наличия устной договоренности о выполнении работ. В итоге, спор касается как факта перевода средств, так и качества выполненных работ, а также необходимости возврата средств или уплаты оставшейся суммы за работы.

Спор о взыскании неустойки и компенсации морального вреда за нарушение сроков выполнения строительных работ

Истец, Столопова Е.М., подала иск к ООО «АМ-ГРУПП» о взыскании неустойки в размере 300000 рублей за нарушение сроков выполнения работ по договору строительного подряда, штрафа в размере 3175000 рублей и компенсации морального вреда в размере 300000 рублей. Договор был заключен 1 октября 2019 года, срок выполнения работ был установлен до 1 мая 2020 года, однако фактическое завершение работ произошло только 20 августа 2021 года после дополнительного соглашения, отложившего сроки до 15 октября 2020 года. Ответчик, ООО «АМ-ГРУПП», подал встречный иск о взыскании 1492140 рублей, утверждая, что все работы выполнены и переданы заказчику. ...

Оспаривание отказа в назначении досрочной страховой пенсии из-за недостатка специального стажа

... Ответчик утверждал, что истец не предоставила достаточный специальный стаж по видам работ, связанным с лечебной деятельностью. ... Она просит суд признать незаконным решение ответчика и включить в стаж работы, которые, по её мнению, должны засчитываться, а также рассмотреть дни донорства и время, проведённое на курсах повышения квалификации. Основные аргументы истца включают требования о пересмотре расчёта периодов работы и учёте дополнительных факторов, влияющих на право на пенсию.

Иск о возмещении ущерба из-за затопления квартиры в результате повреждения стиральной машины

... Истцы оценили ущерб в 123 358 рублей, включая стоимость ремонтно-восстановительных работ и связанные расходы. Они запросили взыскание 61 679 рублей за работы и дополнительные расходы: 8 000 рублей на услуги представителя, 1 599 рублей государственной пошлины и другие затраты. По ходатайству ответчика была проведена судебная экспертиза для оценки стоимости восстановительных работ, результаты которой были учтены при уточнении иска. В окончательном варианте истцы потребовали 63 274,50 рублей за работы и увеличили сумму расходов на услуги представителя до 15 000 рублей.

Защита прав потребителя: требование о компенсации за ненадлежащее выполнение услуг по ремонту

... Иск включал оплату за невыполненные работы и дополнительные убытки, такие как расходы на осушительный прибор, испорченную кухонную мойку и затраты на завершение ремонта. Истец утверждала, что Четвериков не контролировал качество работ, что привело к образованию плесени, и что две недели спустя он отказался подписать акт приема работ с недостатками. ... Во время судебного разбирательства истец уточнила требования и отказалась от части иска, связанного с невыполненными работами на сумму 64380 рублей. Суд рассмотрел доказательства и доводы сторон, в том числе о фактическом выполнении работ и качестве оказанных услуг.

Отмена дополнительного отпуска работника с вредными условиями труда оспорена в суде

Волошин В.А. подал иск к ПАО «ТГК-14», утверждая, что с момента трудоустройства в организации работал в условиях, признанных вредными, с установленными компенсационными гарантиями: доплатой 4% и 7 календарными днями дополнительного отпуска. После уведомления о прекращении предоставления дополнительного отпуска на основании новой специальной оценки условий труда, Волошин подписал соглашение, в котором эти условия отсутствовали. Он указал, что фактические условия труда не изменились и что отмена дополнительного отпуска является незаконной. ... Судебное производство по делу было прекращено в части требования о взыскании доплаты за работу во вредных условиях и компенсации за просрочку выплаты, так как истец отказался от иска.

Возврат расходов и компенсация морального вреда за недостатки в квартире

... Согласно экспертизе, стоимость восстановительных работ составила 268 122 рублей. Глущенко требует от застройщика возмещения расходов на устранение недостатков в размере 130 000,67 рублей, неустойку в размере 130 000 рублей, дополнительную неустойку 1% в день на эту же сумму до фактического исполнения, а также компенсацию морального вреда в размере 5 000 рублей и штраф.

Спор о взыскании неустойки за нарушение сроков и качество строительных работ

В Выборгском районном суде Санкт-Петербурга рассматривалось дело между истцом Гамаюновым Б.П. и ответчиком ИП Жабревым Р.Э. Истец подал иск с требованием взыскать с ответчика неустойку за нарушения сроков выполнения работ и оказания услуг, а также расходы на устранение недостатков и компенсацию морального вреда. Гамаюнов указал, что в рамках заключенного договора строительного подряда, работы должны были быть выполнены до 27 октября 2019 года, но фактически затянулись на 14 месяцев и не были завершены. Качество выполненных работ не соответствовало договорным условиям. Ответчик признал, что работы выполнены частично и ненадлежащего качества, что подтвердилось в дополнительном соглашении, однако работы не были завершены даже после продления сроков. ... В ответ на иск Жабрев подал встречное заявление о взыскании задолженности за выполненные работы, указывая на неполную оплату со стороны истца. ... Судебное разбирательство затрагивало вопросы исполнения договора, качества работ и взаимных обязательств сторон.

Спор о праве на досрочную страховую пенсию и учете рабочих периодов в стаже

... Судебное разбирательство связано с исключением из специального и общего трудового стажа периодов работы истца на Аксукском заводе ферросплавов и периодов нахождения в отпуске без сохранения заработной платы. Истец оспаривает законность исключения указанных периодов, полагая, что она имеет право на досрочную пенсию, учитывая занятость на работах с тяжелыми условиями труда. В ходе разбирательства истец уточнила свои требования, включая в стаж дополнительные периоды работы в указанном заводе. ...

Необходимость устранения дефектов капитального ремонта многоквартирного дома и выполнение недостающих работ

Истец ФИО1 подала иск к администрации с требованиями устранить последствия некачественно выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома и завершить недостающие работы. ... В ходе судебного разбирательства была установлена некачественная замена оконных рам и блоков, а также недостатки в выполнении других работ, таких как замена межэтажных перекрытий и утепление чердаков. ... Суд признал недостатки в проведенном ремонте и возложил на администрацию обязательство обеспечить финансирование и выполнение работ по исправлению выявленных недостатков, включая установку дополнительных опор под оконные рамы и устранение других недостатков.

Оспаривание отказа в назначении досрочной страховой пенсии из-за недостаточной продолжительности стажа работы в тяжелых условиях

... Он утверждает, что работал не менее 15 лет в районах Крайнего Севера и обосновывает свои требования включением определенных периодов работы в страховой и специальный стаж. Ответчик отказал в назначении пенсии, сославшись на недостаточную продолжительность специального стажа, подтвердив наличие 8 лет и 5 месяцев работы в тяжелых условиях. Чекин настаивает на включении дополнительных периодов работы (в должностях монтажника и менеджера) в свой стаж, что, по его мнению, дает право на досрочную пенсию. ...

Иск о защите прав потребителя из-за некачественного ремонта и нарушения сроков исполнения договора

Майорова Е.М. подала иск к ООО «Аркада Инвест Групп» о защите прав потребителя, связанный с договором на проведение ремонтно-отделочных работ, заключенным 20.08.2023. Согласно условиям договора, исполнитель обязан был начать работы в течение трех рабочих дней после получения аванса и завершить их за 25 рабочих дней. Майорова выплатила авансы в размере 71,000 руб. и 25,000 руб., но ответчик нарушил сроки выполнения работ и не удовлетворил претензию истца о возврате средств. По заключению специалиста, выполненные работы имели существенные недостатки, что потребовало дополнительных расходов на восстановительный ремонт в размере 63,697 руб. ...

Иск о взыскании долга за выполненные услуги клининга и дополнительные работы

... Истец утверждала, что по поручению ответчика она выполнила клининг 9 помещений из 10 и согласованная стоимость работ составила 150 000 рублей. ... Согласно истцу, с учётом пропорциональной площади выполненных работ, сумма вознаграждения должна составить 128 750 рублей, что оставляет долг в 26 250 рублей. Кроме того, ответчик поручил дополнительную работу по очистке пола, стоимость которой составила 35 000 рублей. Все работы были выполнены, однако ответчик не подписал акты сдачи-приемки и не произвел оплату, что и стало основанием для обращения в суд.

Спор о взыскании невыплаченной заработной платы и компенсации морального вреда с работодателя

... Истец работал в компании помощником машиниста буровой установки по трудовому договору и дополнительному соглашению, которые предусматривали оплату за выполнение дополнительных обязанностей и работу в условиях Крайнего Севера. ... По словам истца, за время работы он не имел нареканий к себе и не был привлечен к дисциплинарной ответственности. ...

Оспаривание отказа в установлении досрочной страховой пенсии из-за недостающего стажа лечебной деятельности

... Подсудимый указал, что не были учтены периоды его курсов повышения квалификации и работы в должности врача-интерна в Центральной городской больнице, которые он считает важными для учета стажа. Бурнаев требует включить в специальный стаж дополнительные периоды работы и командировок с 2001 по 2010 годы с льготным исчислением. ...

Иск о взыскании компенсации за некачественные ремонтно-отделочные работы на сумму свыше 3 миллионов рублей

Московченко П.Н. подал иск к подрядчику Малярю А.А. о взыскании компенсации за некачественно выполненные ремонтно-отделочные работы, согласно договору от 20.05.2022. Подрядчик обязался провести ряд работ на сумму 1 050 000 руб., однако выполнил их ненадлежащим образом, оставив явные дефекты и не устранив недостатки. В результате истец вынужден был нанять других подрядчиков и понести дополнительные расходы. Согласно судебной экспертизе, ущерб от некачественных работ составил 3 055 192 руб. ...

Спор о включении трудовых периодов в стаж для назначения досрочной пенсии

Алексеев А.А. обратился в суд с иском к Отделению Фонда пенсионного и социального страхования по Свердловской области с требованием о включении спорных периодов работы в стаж для назначения досрочной страховой пенсии по старости. Истец утверждает, что в отказе в назначении пенсии не учтены его трудовые периоды, включая работу машинистом локомотива и службу в армии, а также обучение. ... Судом были приняты уточненные исковые требования о включении дополнительных периодов работы и обучения. Стороны обсуждают законность отказа ответчика в признании времени работы в тяжелых условиях.

Спор о признании права на страховую пенсию по инвалидности с учетом неучтенных периодов работы

... В качестве оснований для отказа указано, что периоды её работы в качестве женского парикмахера (с 16.09.1987 по 01.04.1988) и мужского парикмахера (с 09.10.1989 по 12.05.1997) не были учтены в страховом стаже из-за неразборчивого оттиска печати на увольнении и отсутствия дополнительных подтверждающих документов. Купянская просит суд установить факты её работы в указанные периоды, обязать фонд включить эти стажи в расчет и произвести перерасчет назначенной социальной пенсии по инвалидности с 28.06.2023.

Спор о законности увольнения и взыскании компенсаций за моральный вред

Иванов А.Ю. подал иск к ТСЖ «Вузовец-3» о признании увольнения и приказов о дисциплинарных взысканиях незаконными, восстановлении на работе и взыскании денежных компенсаций. ... В дополнительном исковом заявлении он увеличил требования, включая восстановление на должности и взыскание среднего заработка за время, когда он не работал, а также морального вреда в размере 10 000 рублей.

Оспаривание отказа в учёте стажа для льготной пенсии из-за отсутствия данных о периодах работы

Яровенко Н.И. подала иск к Отделению Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Свердловской области с требованием о признании решения незаконным и включении периодов работы в специальный страховой стаж для назначения льготной пенсии. В 2022 году ей было отказано в установлении досрочной пенсии, поскольку несколько периодов работы не были учтены из-за отсутствия указания наименований структурных подразделений в списке. ... Она также оспаривает исключение из стажа периодов работы во время специализации и этических отпусков, указывая, что на самом деле отпусков без сохранения зарплаты не было. На основании изложенного, Яровенко требует признать указанные отказы неправомерными и включить её спорные периоды в специальный стаж, учитывая дополнительные обстоятельства её работы.

Расторжение договора на медицинские услуги из-за некачественного лечения зубных имплантатов

... В процессе лечения возникали сложности, связанные с недостатком костной и мышечной массы, и врач изменил первоначальный план лечения, предложив установку дополнительных имплантатов и изменение конструкции протезов. Истец не согласился на дополнительные платежи, поскольку изначально была согласована стоимость работ. В судебном процессе истец указывает на нарушение медицинских стандартов и технологий при установке имплантатов, что привело к угрозе расшатывания и необходимости дополнительных операций. ...

Требование о взыскании аванса и неустойки за неисполнение договора на увеличение электрической мощности

... Заказчик перечислил аванс в размере 125 000 руб. 18.02.2021 и дополнительно 100 000 руб. 07.05.2021. В договоре предусмотрено, что за просрочку выполнения работ ответчик обязан выплачивать пеню в размере 0,1% от стоимости работ за каждый день задержки. Поскольку работы не были выполнены, 21.12.2023 истец направил претензию о возврате авансовых платежей и уплате неустойки, но ответчик не получил претензию.

Требование о возврате аванса и возмещении убытков за неисполненный договор на ремонтных работах

Сибагатова Л.Н. подала иск к Иванову С.В. с требованием возврата денежных средств, уплаченных по договору на выполнение ремонтных работ, а также возмещения неустойки, убытков, морального вреда и штрафа. Согласно договору, подписанному в ДД.ММ.ГГГГ, ответчик обязался выполнить косметический ремонт коридора и получить 87 000 рублей за работу, при этом истец передала аванс 40 000 рублей и дополнительно 24 500 рублей для приобретения входных дверей, которые так и не были приобретены. Работы не были выполнены с конца декабря 2023 года до настоящего времени. Также истец направила претензию с требованием выполнить работы и вернуть деньги, но ответчик не получил её. ...

Спор о восстановлении страхового стажа для назначения пенсии по старости

З.Н. ФИО3 обратилась в суд с иском к Отделению Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации с требованием включить в ее страховой стаж периоды работы и назначить страховую пенсию по старости. ... Истец не согласна с исключением отдельных периодов работы на позициях бухгалтера в разных организациях, полагая их основанными на п.1.2 ст.8 Федерального закона «О страховых пенсиях» №400-ФЗ. Она утверждает, что указанные периоды подтверждаются записями в трудовой книжке и архивными справками, но не может предоставить дополнительные документы, так как работодатели ликвидированы.

Требование о дополнительном отпуске и повышении зарплаты для сотрудников, работающих в условиях вредного труда

... Иск был направлен на защиту прав сотрудников: Плешаковой М.С., Чибисовой Т.А., Асмоловой В.А., Клюевой Е.В., Баженовой С.И., Игнатовой О.А. и Кондрахиной Ю.Г. Истцы требуют признать право на дополнительный отпуск в 14 календарных дней за работу в вредных условиях труда, а также на повышенный размер оплаты труда в 15% от должностного оклада с 1 января 2023 года за выполнение своей работы в таких условиях.

Иск о признании незаконным бездействия работодателя по невыплате сверхурочной зарплаты и компенсации за неиспользованный отпуск

Тюленев Г.А. подал иск против ООО ПО «Радиан» с требованием признать незаконным бездействие работодателя по неоплате сверхурочной работы и взысканию невыплаченной заработной платы. ... Ответчик не производил оплату за сверхурочные часы и работу в выходные дни, а также не предоставлял дополнительные дни отдыха. В расчетных листках было указано неполное количество отработанного времени, а оплата труда осуществлялась по 8-часовому рабочему дню без учета сверхурочной работы. Тюленев требует признать бездействие ответчика незаконным, взыскать 248 часов сверхурочной работы, 550 часов работы в выходные и праздничные дни, компенсацию за неиспользованный отпуск и денежную компенсацию за задержку выплат, общая сумма требований составляет 539 744,20 руб.

Требование о пересчете стажа для досрочной пенсии с учетом нерабочих праздничных дней

ФИО1 подал иск к Отделению Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан с требованием включить определенные периоды работы в стаж для досрочного назначения страховой пенсии. ... Истец оспаривает решение фонда, утверждая, что в стаж не были включены дополнительные нерабочие региональные праздничные дни и что его работа в ГКБ №10 должна учитываться в льготном исчислении, то есть один год работы считается за полтора года. Он требует, чтобы все нерабочие праздничные дни и определенные сроки его работы были учтены при расчете специального стажа. ...

Спор о законности отказа в назначении страховой пенсии по старости из-за неучтённых периодов трудового стажа

... Мирошниченко просила суд обязать ответчика включить в страховой стаж определенные периоды работы, назначить ей страховую пенсию и взыскать расходы по оплате государственной пошлины. В уточнении требований истец указала дополнительные периоды своей работы, которые также должны быть учтены для назначения пенсии.

Спор о включении периодов работы в страховой стаж без подтверждающих документов

Истец Темралиев С.С. подал иск к Отделению Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Астраханской области с требованием о включении в подсчет страхового стажа периодов своей работы. В иске указано, что ответчик не засчитал период работы с 06.09.1978 по 30.10.1979, поскольку отсутствуют подтверждающие документы. ... Он представил дубликат трудовой книжки, однако не может предоставить дополнительные справки, так как документы не сохранились в архиве. ...

Взыскание неустойки и компенсации за невыполненные обязательства по договорам проектирования и подрядных работ

ФИО3 подала иск к ИП ФИО1 с требованием взыскания денежных средств, неустойки и штрафов по двум договорам: на разработку проектной документации от 01.12.2020 и на выполнение подрядных работ от 01.03.2021. Истец указала, что по обоим договорам обязательства не были выполнены, сроки работ были нарушены, а денежные средства не возвращены после расторжения договоро��. ... Фактическая сумма оплаченных работ составляет 662 422,20 руб. Однако работы не были завершены, и после уведомлений о расторжении договоров, направленных 25.04.2022, возвращение средств не последовало. ФИО3 требует взыскания неустойки: 50 000 руб. по первому договору и 360 400 руб. по второму, а также сумму за не поставленный материал в размере 148 390 руб. и 59 000 руб. за дополнительные материалы, купленные после расторжения договора. ...

Спор о неисполнении договора на изготовление и установку изделия с требованием неустойки и компенсации морального вреда

... Ответчик обязался выполнить работы к определенному сроку за сумму 510 550 рублей. Истец внес предоплату в размере 360 000 рублей, а также 22 700 рублей по дополнительному соглашению, которое изменило стоимость договора до 407 215 рублей. Работы начались, но не были завершены в срок. ... Истец подписал промежуточный акт приемки-сдачи работ, но после направил ответчику претензию, на которую тот не ответил. ...

Спор о возмещении ущерба и морального вреда после выявления недостатков в квартире после долевого строительства

... После подписания акта приема-передачи квартиры 28.12.2020, истец выявил недостатки в качестве выполненных работ. ... Сметная стоимость восстановительных работ составила 250 431,60 руб. БЭМ направила претензию 20.11.2023 с требованием возместить устранение недостатков, которая была получена ответчиком 29.11.2023. Истец требует взыскания 65 833,12 руб. за устранение недостатков, 10 000 руб. за моральный вред, неустойку за нарушение сроков в размере 240 949,22 руб., а также дополнительные штрафы и расходы.

Иск о неустойке за задержку передачи нежилого помещения и моральный вред при долевом строительстве

... Перенос даты передачи был согласован дополнительным соглашением, однако фактическая передача не состоялась в установленный срок. ... В связи с этим Магасумова требует взыскать неустойку за задержку передачи объекта и выполнения строительных работ на сумму 157532,27 рублей и 375000 рублей соответственно, моральный вред в размере 50000 рублей, почтовые расходы и дополнительные штрафы за нарушение сроков удовлетворения требований.

Спор о защите прав потребителя из-за невыполнения условий договора на изготовление сруба

... Неганов обязался изготовить сруб из окоренного бревна в срок до {Дата изъята}, однако работы были выполнены не полностью и с нарушениями: сруб оказался длинее на 20 см, появились повреждения древесины, а также не были выполнены другие работы по договору. Зайцев направил претензию, на которую Неганов ответил обещанием завершить работы до {Дата изъята}, но лишь сборка сруба была выполнена. Оценка оставшихся работ составила 150 000 рублей. Зайцев также понес дополнительные расходы на материалы, сумму которых он оценил в 56 682,50 руб. ... Зайцев требует уменьшить цену работ на 150 000 руб., взыскать неустойку, убытки и моральный вред, поскольку его требования от {Дата изъята} остались без удовлетворения. ...

Иск о возмещении убытков и компенсации морального вреда в связи с некачественным ремонтом автомобиля

... Дело основано на договоре выполнения работ по ремонту автоматической коробки переключения передач (АКПП), согласно которому ответчик проводил работы, стоимость которых составила 34 000 рублей. Истец дополнительно потратил 39 545 рублей на необходимые детали. ... Истец требует возмещения уплаченной суммы за работы, расходы на материалы, восстановительный ремонт, неустойку, моральный вред и другие расходы. ...

Спор о возмещении убытков из-за некачественного ремонта автомобиля

... После проведения работ ответчик сообщил о необходимости дополнительного ремонта двигателя, который был оценен в 130 000 рублей, из которых истец внес 10 000 рублей. ... Истец получил акт выполненных работ на сумму 75 830 рублей, но автомобиль ему не вернули, ссылаясь на необходимость поисков причины неисправности. В то же время истец утверждает, что до обращения в сервис проблем с работой двигателя не было. ...

Спор о включении периодов работы в страховой стаж для назначения пенсии

Давлетов Хасан Ахмадуллович подал иск к Отделению Фонда Пенсионного и социального страхования по Республике Башкортостан с требованием включить дополнительные периоды работы в страховой стаж для назначения пенсии. ... В частности, ответчик не учел период обучения на фотографа и дальнейшую работу на Стерлитамакской фабрике фоторабот. ...

Спор о включении дополнительных периодов работы в специальный стаж для назначения страховой пенсии

Долинина Н.В. подала иск к Отделению Фонда пенсионного и социального страхования по Архангельской области и Ненецкому автономному округу с требованием включить дополнительные периоды работы в специальный стаж для назначения страховой пенсии по старости. ... Пенсионный орган учел 24 года 03 месяца 17 дней, не включив в стаж её работу в МДУ г. Архангельск, курсы повышения квалификации и некоторые больничные. ...

Спор о включении дополнительных периодов работы в стаж для назначения пенсии

М.К. обратилась в суд с иском к Отделению Фонда пенсионного и социального страхования о включении дополнительных периодов работы в стаж для назначения страховой пенсии по старости. ... В ходе разбирательства М.К. уточнила требования, уточнив конкретные периоды работы, которые должны быть учтены, и просит о перерасчете пенсии с учетом этих данных.

Спор о возврате средств и компенсации убытков из-за недостатков в строительных работах

... Договор был заключен в определенную дату, согласно которому подрядчик должен был приступить к работе и завершить её в установленный срок. Войтенко выполнил свои обязательства, выплатив 2 950 000 рублей, однако работы были приостановлены из-за проведения СВО и изменений в социально-экономической ситуации. В ноябре 2022 года стороны подписали дополнительное соглашение о приостановлении работ и переносе сроков завершения. Однако позже Войтенко обнаружил недостатки в выполненных работах, что было подтверждено строительно-технической экспертизой. ...

Иск о взыскании зарплатной задолженности и компенсаций за дополнительные работы

... В иске указывается, что трудовой договор с истцом был заключен 01.09.2020, и он исполнял обязанности доцента, однако с 01.09.2021 по 31.08.2022 выполнял дополнительные работы, не предусмотренные договором, за которые не получил оплату. Истец требует взыскать 175 332 руб. 26 коп. за совмещение, компенсацию за задержку выплат, моральный вред в размере 50 000 руб., оплату за отпуск и неоплаченные дни работы в августе 2022 года. ...

Иск о возмещении ущерба за некачественные работы по договору подряда

Сыпченко (Калоева) Н.А. подала иск в Хостинский районный суд г. Сочи к Олефир К.С. о взыскании 182 631 рублей за некачественно выполненные работы по договору подряда, заключенному в устной форме в декабре 2019 года. Истец утверждает, что выплатила ответчику 70 000 рублей за работу и понесла дополнительные расходы на материалы в размере 21 292 рублей. ... Истец считает, что работа не была выполнена в полном объеме и с недостатками, а также указывает, что ответчик не устранил выявленные дефекты и не возвратил деньги. ...

Взыскание остатка субсидии за невыполненные условия договора по самозанятости

... Субсидия в размере 246 960 руб. была выделена на создание трех дополнительных рабочих мест в овощеводческом хозяйстве Полежаева. ... При проверке места работы были выявлены нарушения условий договора. ...

Иск о возврате аванса и компенсации ущерба за неисполнение договора подряда на изготовление мебели

... Вафина внесла авансовый платеж в размере 60 050 рублей и дополнительные оплаты, всего выплатив 96 350 рублей. Согласно условиям договора, срок выполнения работ истек 06.11.2023, однако работы выполнены не были. 13.12.2023 истец потребовала возврата уплаченных средств, но ответчик отказал. ...

Иск о взыскании заработной платы и стимулирующих выплат от старшего тренера дополнительного образования

Рыбин С.В. подал иск к Муниципальному автономному образовательному учреждению дополнительного образования «Спортивная школа №11» о взыскании заработной платы. Он был принят на работу в май 2023 года на должность старшего тренера-преподавателя на 0,5 ставки с окладом 10 320 руб. в месяц. В сентябре 2023 года между истцом и ответчиком было заключено дополнительное соглашение, изменившее условия оплаты труда, включая возможность получения стимулирующих выплат согласно новому Положению. ...

Иск о защите прав потребителя за неисполнение условий договора строительства и выявленные недостатки в выполненных работах

... Согласно условиям договора, компания-исполнитель была обязана завершить строительные работы в установленные сроки, однако работы не были выполнены в срок, и акт приема-передачи не был подписан. Моторина Н.А. потребовала возмещения неустойки за превышение сроков выполнения работ. ... Для оценки качества выполненных работ истец привлек экспертов, которые установили наличие строительных недостатков и определили стоимость их устранения. ... Истец указал, что понёс дополнительные расходы на замену непригодных панелей фасада и потребовал возмещения этих убытков от ответчика. ... - Неустойку за просрочку выполнения работ, ... Таким образом, исковые требования основывались на нарушении условий договора и неоплаченных убытках от некачественно выполненных работ.

Иск о взыскании недополученной заработной платы, компенсации за просрочку и морального вреда

... В иске Ковтун утверждает, что расчеты заработной платы за период с 01.06.2023 года не учитывают ее квалификацию и сложность выполняемой работы, а также не оплачиваются дополнительные задания и переработки. ... В процессе разбирательства Ковтун уточнила свои требования, в последней редакции требуя выплатить недополученную заработную плату с 01.06.2023 года по 30.04.2024 года, разбив суммы на части: 64446 руб. 98 коп. за неучет квалификации, 203491 руб. 90 коп. за выполнение дополнительной работы, а также суммы за переработки в ноябре 2023 и в январе-феврале 2024 годов. ...

Спор о задолженности и неустойках по договору на изготовление мебели

... Исполнитель выполнил работы с опозданием и недостатками, что подтвердили акты об устранении замечаний. Сторона истца ссылалась на факт неоплаты оставшейся суммы в 381 200 рублей и требовала взыскать также сумму за дополнительные работы, неустойку за хранение и судебные расходы. ... Она утверждала, что недостатки в работе повлияли на ее имущество и вызвали моральные страдания. Бабушкина требовала взыскать неустойку за нарушение сроков выполнения работ и компенсацию морального вреда. Основные споры касались качества выполненных работ, соблюдения сроков и ответственности сторон по договору. ...

Спор о законности перепланировки жилья и соответствия санитарным нормам

ФИО2 обратился в Кировский районный суд г. Хабаровска с иском о сохранении перепланированного жилого помещения, указывая на законность проведённых работ, осуществлённых предыдущим собственником, и соответствие санитарным нормам. Истец отметил, что перепланировка не нарушает правила и не требует получения дополнительных разрешений. В ответ представителя администрации города были поданы возражения, в которых указано на установление дополнительных санузлов в квартире, что нарушает нормы Жилищного и Градостроительного кодексов, включая запрет на подключение к общедомовым системам без согласия других жильцов. ...

Оспаривание увольнения педагога и требование компенсации за неиспользованный отпуск и моральный вред

Пашкевич Л.А. подала иск к ФГБУ ДТС «Пушкинский» о признании незаконным приказа об увольнении с должности педагога дополнительного образования, восстановлении на работе, взыскании неполученного заработка (58 505 рублей) и компенсации морального вреда (50 000 рублей). Истец утверждала, что увольнение произошло без учета ее прав, т. к. ей не предложили альтернативные вакансии, и не были проведены оценки эффективности работы сотрудников. ... Производство по делу о восстановлении на работе было прекращено по причине отказа истца.

Включение дополнительных периодов работы в страховой стаж для назначения пенсии по старости

Истец ФИО1 подала иск к Отделению Фонда пенсионного и социального страхования РФ (ОСФР) с просьбой включить дополнительные периоды работы в страховой стаж для назначения пенсии по старости. ... ФИО1 утверждает, что при расчете стажа не были учтены следующие периоды: работа с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, учеба в профессиональном торговом училище с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и работа на территории РФ с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. ...

Возврат аванса и взыскание штрафа за нарушение сроков выполнения работ подрядчиком

Попова И.С. подала иск к Шакировой Э.М. с требованием о взыскании авансового платежа в размере 32 500 рублей, штрафа за нарушение сроков выполнения работ в размере 22 100 рублей, расходов на почтовую корреспонденцию, юридические услуги и государственной пошлины. В иске указано, что 26 сентября 2023 года между сторонами был заключен договор подряда на ремонт жилого помещения, по условиям которого подрядчик обязался выполнить работы стоимостью 65 000 рублей. ... Однако подрядчик выполнил лишь демонтажные работы и далее не выходил на связь. ... В соответствии с договором, подрядчик обязан выплачивать штраф за нарушение сроков выполнения работ. Учитывая, что последний срок выполнения работ истек 2 октября 2023 года, на 2 ноября 2023 года сумма штрафа составила 22 100 рублей. ... В уточненном иске Попова заявила, что фактически выполненные работы составляют лишь 25% от общего объема, что оценивается в 8 125 рублей. Она теперь требует вернуть 24 375 рублей авансового платежа, увеличить сумму штрафа и учесть дополнительные расходы.

Судебный спор о взыскании убытков и морального вреда из-за некачественного ремонта топливной системы автомобиля

Истец, ФИО1, подал иск к ответчику, ФИО2, с требованием взыскать 61.000 рублей за диагностику и ремонт топливной системы автомобиля Mitsubishi Pajero, 983.200 рублей за убытки из-за некачественных работ, 100.000 рублей в счет морального вреда, а также расходы на юридические услуги и штраф. В ходе разбирательства установлено, что истец обратился к ответчику для выполнения ремонта топливной системы и оплатил работы на сумму 5.000 рублей. ... Истец отказался от дополнительного ремонта за 100.000 рублей и заплатил 6.000 рублей за диагностику, а затем 50.000 рублей за завершенные работы. ...

Оспаривание отказа в назначении досрочной страховой пенсии из-за неучета стажа работы

Конюхов В.И. подал иск против отделения Пенсионного и социального страхования РФ в Нижегородской области с требованием внести в его лицевой счет код льготной работы, компенсировать моральный вред в размере 10,000 рублей и покрыть судебные расходы. Истец оспаривает решение ответчика от 21.07.2022 о нежелании назначить досрочную страховую пенсию, утверждая, что его стаж работы с 21.08.1987 по 28.06.1995 в должности прораба не был должным образом учтен. ... Ответчик же, ссылаясь на законодательство, отметил, что код льготных условий может быть применен без дополнительной проверки лишь для должностей, перечисленных в соответствующих списках, при этом работа должна соответствовать критериям, действовавшим до 1992 года. ...

Иск о возмещении ущерба и морального вреда за некачественный ремонт крыши

... Истец утверждает, что 3 апреля 2023 года он договорился с ответчиком о ремонте козырька и крыши уличного навеса при стоимости работ 18 000 руб. и 65 000 руб. соответственно. Оплата работ была произведена на счет жены Трубникова. Однако выполненные работы оказались некачественными, что потребовало от истца дополнительных затрат на строительные материалы в размере 18 282 руб. ...

Спор о взыскании неустойки за нарушение условий договора строительного подряда

... Договор предусматривал строительство индивидуального жилого дома с фиксированной стоимостью работ, которую в процессе исполнения увеличили с 8 643 346,35 рублей до 9 719 864 рублей. ФИО2 выполнил свои обязательства, уплатив аванс в размере 1 431 746,59 рублей и дополнительные платежи в сумме 1 770 946,59 рублей, однако подрядчик не завершил работы в установленный срок. ... В ходе разбирательства истец увеличил требования, включая взыскание неустойки за просрочку выполнения работ. Суду представлены расчеты стоимости выполненных работ и материалов, подтверждающие необоснованность удержания суммы со стороны ООО «ХТМ». ...

Неисполнение обязательств по договору водоснабжения ведет к иску о возмещении убытков

... Тарасова выплатила 21 562,09 руб. за подключение и 7 465 руб. за дополнительные услуги, а также заключила договор с третьим лицом на сумму 975 192,36 руб. для выполнения необходимых работ. Ответчик отказался возместить убытки, ссылаясь на отсутствие доказательств выполнения работ. ... Согласно инвестиционной программе, утвержденной администрацией Иркутска, «Водоканал» обязан был провести необходимые работы для подключения абонентов к водоснабжению. ...

Спор о включении периодов работы в специальный стаж для назначения досрочной пенсии по старости

... Он просил включить в его специальный стаж несколько периодов работы и назначить досрочную страховую пенсию по старости согласно Федеральному закону № 400 «О страховых пенсиях». Отказ в назначении пенсии был основан на том, что истец не представил достаточные документы, подтверждающие наличие специального стажа на требуемых работах. ... Кугатов считает решение незаконным и настаивает на включении указанных периодов работы в специальный стаж для выплаты досрочной пенсии. Суд также привлек к участию в процессе предприятия-работодатели, для дополнительного рассмотрения обстоятельств дела.

Спор о включении периодов работы в колхозе и ТОО в страховой стаж для перерасчета пенсии

Истец Мякотин Г.А. подал иск к ответчику, Отделению Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ростовской области, о включении в его страховой стаж периодов работы в колхозе «Северный Донец» и ТОО «Северский Донец» с 1981 по 1996 год. ... Ответчик отказался подтвердить указанные периоды работы из-за отсутствия документов, несмотря на наличие архивных справок и записей в трудовой книжке истца. Мякотин просил суд обязать ответчика произвести перерасчет пенсии с учетом дополнительных лет стажа и выплатить произведенные суммы после перерасчета.

Иск о признании незаконным отказа в корректировке индивидуального лицевого счета пенсионера из-за недостоверности данных работодателя

В.К. Фибих подал иск к ОСФР по Красноярскому краю с требованием признать незаконным решение ответчика о непринятии корректировок в его индивидуальный лицевой счет (ИЛС), касающихся периодов работы с указанного периода в конкретной организации. ... Он ссылается на записи в своей трудовой книжке, подтверждающие его работу, а также указывает на нарушения со стороны работодателя в ведении трудовых документов. Фибих отмечает, что исправления в приказе о приеме на работу не могут служить основанием для отказа в зачете этих периодов стажа, и добавляет, что в связи с ликвидацией предприятия у него нет возможности представить дополнительные доказательства. ...

Иск о возмещении ущерба после травмы на объекте благоустройства

... Истец указала, что ДД.ММ.ГГГГ во время работ по спилу деревьев споткнулась о спил и упала, что привело к краевому перелому наружной лодыжки. В результате травмы она находилась на больничном в течение 72 дней и понесла дополнительные расходы на лечение.

Взыскание ущерба за невыполнение строительных обязательств

... Шкурова Г.М. заключила несколько договоров, согласно которым должна была внести 70% от стоимости дома и доплатить за дополнительные материалы. ... Шкурова требует вернуть уплаченные суммы, так как материалов и выполнения работ не оказалось.

Спор о возврате средств и компенсациях за неисполнение условий договора бытового подряда

... Истец выполнил свои обязательства по оплате, но работы не были выполнены в установленный срок. После направления претензии стороны заключили дополнительное соглашение 25.10.2023, в котором снизили стоимость работ на 10000 рублей и установили новые сроки с 26.10.2023 по 15.11.2023. ...

Спор о взыскании средств за некачественные строительные работы и расторжении договора

Тычинский Г. М. подал иск к Делимханову Р. В. о взыскании 720 000 рублей по договору на выполнение строительных работ, связанном со строительством индивидуального жилого дома. Тычинский утверждает, что Делимханов не исполнил условия договора, нарушив строительные нормы и технические требования, и отказался переделать незаконченную работу. ... Он также понес дополнительные расходы на услуги другого подрядчика в размере 996 000 рублей, а также оплатил судебные издержки и госпошлину. ...

Иск о взыскании компенсации за неисполнение работ по строительству забора

... Срок выполнения работ истек, но забор не был построен. Ответчик также получил дополнительные 73 000 руб. на строительство и 7 000 руб. за калитку, но завершил работы лишь частично и прекратил их выполнение. ...