Расторжение договора подряда и взыскание 7,2 млн ₽ с застройщика за нарушение сроков строительства дома
... Овчарук А.С. заключила с ООО «ААА Аваком» договор подряда на строительство индивидуального жилого дома стоимостью 4,7 млн ₽. Срок завершения работ составлял 180 дней, но после продления до ответчик
Взыскание 6,9 млн ₽ с подрядчика за неисполнение обязательств по строительству дома
... ООО «СнабСтрой» заключило с подрядчиком два договора на строительство индивидуального жилого дома и его фундамента с коробкой. По первому договору заказчик перечислил предоплату в размере 4 655 600 ₽, однако работы
Взыскание 4,5 млн ₽ с подрядчика за невыполнение строительства дома
... Михайлова В.А. заключили с ООО «НТБ+» договор подряда на строительство индивидуального жилого дома стоимостью 5,4 млн ₽. Срок выполнения работ составлял 4 месяца. Подрядчик приступил к работам, но выполнил
Взыскание 9,8 млн ₽ с подрядчика за невыполнение строительства дома
... Истцы заключили с ООО «Техно-Ремонт» договор подряда на строительство индивидуального жилого дома стоимостью 16 млн ₽. Согласно условиям, подрядчик обязался завершить работы в течение 10 месяцев с момента получения...
Взыскание 1,8 млн ₽ с подрядчика за некачественное строительство дома
... Костенко Т.А. заключила с ООО «Центрум» договор подряда на строительство индивидуального жилого дома стоимостью 6,52 млн ₽ с завершением работ к маю 2023 года. Подрядчик получил полную оплату, однако
Взыскание 6,6 млн ₽ с подрядчика за неисполнение обязательств по строительству дома
... Кобцев В.В. заключил с ООО «Империал» договор подряда на строительство индивидуального жилого дома стоимостью 3,9 млн ₽. Согласно условиям договора, подрядчик обязался выполнить работы в три этапа, начиная
Расторжение договора подряда и взыскание 5,9 млн ₽ с подрядчика за некачественное строительство дома
... Мартышкина Д.А. заключила с ИП Бобровым Р.С. договор подряда на строительство индивидуального жилого дома стоимостью 11,4 млн ₽. Подрядчик нарушил сроки начала работ, а представленный проект не учитывал
Взыскание 6,5 млн ₽ с подрядчика за неисполнение договора строительства дома
... Соловьевым А.Ф. и ИП Фатыховой Л.Р. был заключен договор подряда на строительство индивидуального жилого дома. Общая стоимость работ составила 6 949 500 ₽, из которых истец перечислил
Взыскание 1,6 млн ₽ с подрядчика за скрытые дефекты строительства дома
... Епишина А.Б. заключила с ООО «Производственная фирма "Престиж-Лес"» договор подряда на строительство каркасно-щитового дома стоимостью 6 млн ₽. В рамках гарантийного срока (36 месяцев) истцом были выявлены существенные
Расторжение договора подряда и взыскание 19,6 млн ₽ с застройщика за некачественное строительство дома
... на сумму 12,4 млн ₽ для возведения жилого дома. Срок завершения работ был установлен договором, однако подрядчик допустил существенные нарушения: строительство не завершено, а выполненные работы не соответствуют ГОСТ,...
Расторжение договора подряда и взыскание 4,1 млн ₽ с застройщика за некачественное строительство дома
... АМОСТРОЙ» договор строительного подряда на возведение жилого дома с навесом. Срок выполнения работ был продлен дополнительным соглашением, однако подрядчик не завершил строительство в установленный срок. Проведенная...
Взыскание 9,6 млн ₽ с подрядчика за неисполнение обязательств по строительству дома
... заключил с ООО «Современный Дом» договор строительного подряда на возведение индивидуального жилого дома. Согласно условиям договора, подрядчик обязался выполнить работы поэтапно, начиная с монтажа фундамента. Истец...
Взыскание 14,1 млн ₽ с подрядчика за неисполнение обязательств по строительству дома
... жилого дома и земельного участка на сумму 5 470 000 ₽, внеся аванс в размере 500 000 ₽. После объявления частичной мобилизации ответчик отказался от первоначальных договоренностей, предложив альтернативный вариант...
Взыскание 11,7 млн ₽ с подрядчика за нарушение сроков строительства дома
... Афоняшина Е.С. заключила с ООО «Техно-Ремонт» договор строительного подряда на возведение жилого дома стоимостью 12,9 млн ₽. Срок выполнения работ составлял 10 месяцев с момента передачи земельного участка ... подрядчик выполнил...
Взыскание 13,5 млн ₽ с подрядчика за некачественное строительство дома
... Белозерова Е.П. заключила с ООО "Финхаус Групп" договор строительного подряда на возведение жилого дома стоимостью 11 млн ₽. Подрядчик получил аванс в размере 9,4 млн ₽, однако работы по ... другого подрядчика, понесла...
Взыскание 2,1 млн ₽ с подрядчика за просрочку строительства дома по договору подряда
... ООО «Ин-Строй» заключен договор строительного подряда на возведение и отделку одноэтажного дома стоимостью 4,3 млн ₽. Срок окончания работ первоначально установлен на 20.08.2024, но по дополнительным соглашениям продлен до ... не...
Взыскание 3,8 млн ₽ с подрядчика за неисполнение договора на строительство дома
... Шиленберг Д.С. заключил с ООО «Группа Компаний ЛесСтрой» договор на изготовление и установку дома «Модерн» с террасой стоимостью 2
Взыскание 1,36 млн ₽ с подрядчика за неисполнение договора строительства дома
... Маркова М.Ю. заключила с ООО «Вейк-Парк СПб» договор строительного подряда на возведение арочного дома. Согласно условиям, подрядчик обязался
Взыскание 350 000 ₽ с подрядчика за некачественное строительство дома и устранение недостатков
... Гражданин Гвозденко В.С. заключил с ИП Галимовым Л.И. договор строительного подряда на возведение жилого дома стоимостью 8 750
Взыскание 1,1 млн ₽ с подрядчика за неисполнение договора подряда на строительство дома и забора
... Истец (заказчик) заключил с ИП Ч.С. (подрядчик) два договора подряда: на изготовление и монтаж забора (срок исполнения - до 01.10.2022