Расторжение договора подряда и взыскание 843 442,62 ₽ с подрядчика за невыполнение строительных работ
... Кочетов С.Н. заключил с Виноградовым А.Я. договор на ремонтно-строительные работы, включая заливку фундамента, возведение стен и монтаж крыши. Стоимость работ составила 1,7 млн ₽, из которых истец
Взыскание 718 тыс. ₽ с подрядчика за нарушение сроков ремонта и невыполнение работ
... Банников И.А. заключил с ИП Толстяковым Д.А. договор подряда на ремонтно-отделочные работы в жилом помещении. Согласно договору, подрядчик обязался выполнить работы в течение 150 рабочих дней после
Взыскание ущерба с подрядчика за некачественное строительство балкона и задолженности по договору займа
... суммы займа, а также компенсации судебных издержек. Истец требовал взыскать с ответчика: - стоимость ремонтно-восстановительных работ из-за некачественного строительства; - сумму задолженности по договору займа; -...
Взыскание убытков с подрядчика за ненадлежащую укладку линолеума (87 385 ₽ + неустойка)
... Ламзин Д.А. заключил с ООО «Новый ремонт» договор подряда на ремонтно-отделочные работы в квартире, включая укладку линолеума. После выполнения работ истец обнаружил существенные недостатки: волнообразное...
Взыскание 462 147 ₽ с собственника квартиры за ущерб от затопления
... Истцы представили заключение независимого оценщика (ИП «ФИО6») о размере ущерба - 802 447 ₽, включая ремонтно-восстановительные работы (245 863 ₽), повреждение движимого имущества (387 426 ₽), а также расходы на просушку
Расторжение договора подряда и взыскание 3,2 млн ₽ с подрядчика за некачественный ремонт
... Саяпин А. В. заключил с ИП Файзиевым Ф. Б. договор подряда на выполнение ремонтно-строительных работ в жилом доме. Согласно условиям договора, подрядчик обязался завершить работы в течение пяти месяцев
Взыскание 91 969 ₽ с собственника квартиры за ущерб от затопления
... квартире истца. Управляющая компания зафиксировала повреждения в акте, а экспертная организация оценила стоимость ремонтно-восстановительных работ в 99 798 ₽. Истец также потребовал компенсацию морального вреда в...
Взыскание 89 644,76 ₽ с собственника за ущерб от пожара из-за нарушения правил пожарной безопасности
... через которые выходили дымовые газы. Истец представила заключение о размере ущерба, включая стоимость ремонтно-восстановительных работ, а также расходы на экспертизу, услуги представителя и нотариуса. Ответчик оспаривал...
Взыскание 550 тыс. ₽ с подрядчика за некачественный ремонт квартиры
... Шаяхметова А.Ш. заключила с ИП Ибрагимовым А.Н. договор бытового подряда на ремонтно-отделочные работы в квартире. Согласно условиям договора, работы должны были выполняться в три этапа с четкими
Взыскание 1,5 млн ₽ с подрядчика за некачественный ремонт квартиры
... Кузьмина К.А. заключила с ООО «Эталон» договор подряда на ремонтно-строительные работы в квартире. Согласно условиям, работы должны были быть выполнены в течение 60 рабочих дней с момента начала
Взыскание 84 386 ₽ с собственника квартиры за ущерб от затопления
... причину залива. Истец понес расходы на составление акта, независимую экспертизу, восстановление электроснабжения и ремонтно-восстановительные работы. Общая сумма ущерба составила 84 386 ₽. Истец требовал взыскать с...
Взыскание неустойки и компенсации морального вреда с подрядчика за просрочку ремонта квартиры
... Гриц К.С. заключила с ИП Казанцевым Ф.А. договор на выполнение ремонтно-строительных работ в принадлежащей ей квартире. Срок выполнения работ был установлен с ДД.ММ.ГГГГ по ДД
Взыскание 187 630 ₽ с подрядчика за некачественный ремонт квартиры
... Притьмов Е.П. заключил с ИП Осиповым Г.Г. договор бытового подряда на ремонтно-отделочные работы в квартире. Срок выполнения работ истёк 1 октября 2021 года, но подрядчик не устранил
Взыскание 1,7 млн ₽ с подрядчика за некачественный ремонт квартиры
... Хованский В.Г. заключил с Ниловым А.А. договор подряда на ремонтно-строительные работы квартиры в Санкт-Петербурге. Стоимость работ по договору и дополнительным соглашениям составила 1,5 млн ₽, однако
Расторжение договора подряда и взыскание 467 201,30 ₽ с подрядчика за некачественный ремонт квартиры
... Кульмашева Л.Ф. заключила с Пославским Т.В. договор на выполнение ремонтно-отделочных работ в квартире стоимостью 320 000 ₽. Срок выполнения работ был установлен с ДД.ММ.ГГГГ по ДД
Взыскание 112 699 ₽ с виновника ДТП за ремонт автомобиля и эвакуацию
... страхового возмещения в размере 319 900 ₽ истцу пришлось дополнительно потратить 102 100 ₽ на ремонтно-восстановительные работы. Также были понесены расходы на эвакуацию транспортного средства (4 426 ₽), юридические...
Взыскание ущерба с собственника квартиры за залив жилого помещения
... зафиксировавший повреждения. Для оценки ущерба истец заказал строительно-техническую экспертизу, которая подтвердила необходимость ремонтно-восстановительных работ. Ответчица не возместила ущерб добровольно, несмотря на...
Взыскание 1,7 млн ₽ с подрядчика за некачественный ремонт и неосновательное обогащение
... Корнелюк С.Е. заключила устное соглашение с Мухиддиновым М.А. на проведение ремонтно-отделочных работ в квартире. Срок завершения работ был установлен до 31.12.2022, однако подрядчик покинул объект, не...
Взыскание 261 735,48 ₽ с подрядчика за некачественный ремонт и просрочку
... Емельянова Н.Е. заключила с ИП Касимовым М.Р. договор на ремонтно-отделочные работы в санузле и на кухне стоимостью 113 365 ₽. Срок выполнения работ составлял 20 рабочих дней, однако
Взыскание 1,44 млн ₽ с подрядчика за невыполнение ремонта и возврат аванса
... заключил с Згоржельским С.И. договор возмездного оказания услуг на проведение ремонтно-отделочных работ стоимостью 750 000 ₽. Согласно условиям, подрядчик обязался выполнить работы за 60 рабочих дней,...