Взыскание 532 тыс. ₽ с подрядчика за некачественный ремонт квартир
... Пивоварова Ю.С. заключила с ИП Осипенко М.О. два договора подряда на ремонт двух квартир в Краснодаре. Сроки выполнения работ были нарушены: одна квартира не была готова к приемке ... ст. 333 ГК РФ. Суд применил: - ст....
Взыскание 980 918 ₽ с подрядчика за невыполнение ремонтных работ
... Скрипников А.В. заключил с ИП Ташликовичем М.Н. договор подряда на ремонт квартиры общей стоимостью 1 033 740 ₽. Истец перечислил аванс в размере 640 000 ₽, однако подрядчик выполнил работы ... извещённым. Суд применил:...
Взыскание 8,9 млн ₽ с подрядчика за некачественную отделку фасада и невыполненные работы
... Лабенская Е.В. заключила с ООО «Сибмонтаж» договор подряда на отделку фасада дома и гаража декоративным камнем, а также обустройство площадки у гаража и навеса у бани. Работы по фасаду ... привлечении директора к...
Взыскание 103 384 ₽ с застройщика и подрядчика за строительные и отделочные недостатки в квартире
... приобрели квартиру у ООО СЗ «Парковый Премиум» по договору долевого участия, а также заключили договор подряда с ООО «Скай» на отделочные работы. После передачи квартиры истцы выявили строительные...
Взыскание 704 422 ₽ с подрядчика за некачественный ремонт квартиры
... Кекеева В.Э. заключила устный договор подряда с Кузнецовым С.С. на выполнение ремонтных работ в своей квартире. Согласно условиям, подрядчик обязался завершить работы в течение двух месяцев, однако после ......
Взыскание 1,5 млн ₽ с подрядчика за некачественный ремонт квартиры
... Кузьмина К.А. заключила с ООО «Эталон» договор подряда на ремонтно-строительные работы в квартире. Согласно условиям, работы должны были быть выполнены в течение 60 рабочих дней с момента начала ... ответчик не...
Взыскание аванса и неустойки с подрядчика за невыполнение работ по договору бытового подряда
... Емелина Т. В. заключила с Балакшиным С. В. договор бытового подряда на монтаж системы вентиляции и кондиционирования в своей квартире. Согласно договору, общая стоимость работ составила 420 000 рублей, из
Взыскание 3,04 млн ₽ с подрядчика за неисполнение договора строительного подряда
... Маковецкий Эдуард Юрьевич заключил с ООО "Капиталстрой-Инвест" договор строительного подряда на возведение жилого дома. Согласно условиям, подрядчик должен был начать работы в течение 14 дней после поступления денежных...
Взыскание 9,6 млн ₽ с подрядчика за неисполнение обязательств по строительству дома
... Горнистов А.Ю. заключил с ООО «Современный Дом» договор строительного подряда на возведение индивидуального жилого дома. Согласно условиям договора, подрядчик обязался выполнить работы поэтапно, начиная с...
Взыскание 14,1 млн ₽ с подрядчика за неисполнение обязательств по строительству дома
... от первоначальных договоренностей, предложив альтернативный вариант строительства по ипотечной программе. 30.12.2022 стороны подписали договор строительного подряда на сумму 4 700 000 ₽ и договор...
Взыскание 550 тыс. ₽ с подрядчика за некачественный ремонт квартиры
... Шаяхметова А.Ш. заключила с ИП Ибрагимовым А.Н. договор бытового подряда на ремонтно-отделочные работы в квартире. Согласно условиям договора, работы должны были выполняться в три этапа с четкими ... защите...
Взыскание 200 256,20 ₽ с подрядчика за невыполнение электромонтажных работ
... Трухин Д.Г. заключил с ООО «Строймаркет-54» договор подряда на выполнение электромонтажных работ и устройство пола. Согласно условиям договора, стоимость работ составила 167 100 ₽, из которых ......
Взыскание 496 950 ₽ с подрядчика за неисполнение договора на изготовление окон
... Гавшин Е. Н. заключил с ИП Скляровым А. Ю. договор подряда на изготовление и монтаж ПВХ-окон стоимостью 35 000 ₽. Истец полностью оплатил работы наличными при подписании договора, однако ответчик ......
Взыскание 4,2 млн ₽ с подрядчика за некачественное строительство дома
... Мифтахова А.Р. заключила с ИП Гарифьяновым Д.А. договор строительного подряда на возведение жилого дома. В ходе приемки объекта заказчиком были выявлены существенные недостатки: трещины в бетонных конструкциях,...
Взыскание 266,7 тыс. ₽ с подрядчика за некачественную окраску мотоцикла и уничтожение детали
... по указанию Пяткова без детальных инструкций. Суд применил: - ст. 730, 732 ГК РФ (договор бытового подряда и обязанность информировать заказчика), - ст. 723 ГК РФ (ответственность за ... недостатки работы), - Закон о...
Взыскание 579 530,40 ₽ с подрядчика за некачественное строительство бани
... Меркасимов Р.Т. и Меркасимова А.А. заключили с Аликаевым В.Р. договор строительного подряда на возведение бани и веранды. Стоимость работ составила 329 560 ₽, однако истцы перечислили ... не представил. Суд применил: -...
Взыскание компенсации за некачественный ремонт телефона и моральный вред (11 500 ₽)
... часть дефектов возникла из-за некачественного ремонта. Суд установил, что ответчик нарушил условия договора бытового подряда и требования Закона о защите прав потребителей. Требовала устранить дефекты за счет ответчика...
Взыскание 288,5 тыс. ₽ с подрядчика за некачественный кухонный гарнитур и просрочку устранения недостатков
... Аминова Е.А. заключила с ИП Вафиной Э.И. договор подряда на изготовление кухонного гарнитура стоимостью 225 550 руб. Срок исполнения составлял 45 рабочих дней, однако мебель была доставлена ... оспаривалась...
Взыскание 1,8 млн ₽ с подрядчика за некачественное строительство дома
... Костенко Т.А. заключила с ООО «Центрум» договор подряда на строительство индивидуального жилого дома стоимостью 6,52 млн ₽ с завершением работ к маю 2023 года. Подрядчик получил полную оплату, однако ... настаивая на...
Расторжение договора на изготовление мебели и взыскание 122 800 ₽ за нарушение сроков
... как бытовой подряд с элементами оказания услуг. Применил: - ст. 702, 703, 704 ГК РФ (договор подряда); - ст. 28 Закона о защите прав потребителей (неустойка за просрочку); - ст. 15 (компенсация убытков