Расторжение договора подряда и взыскание 7,7 млн ₽ с застройщика за просрочку строительства дома
... Барковская А.А. и Барковский Д.В. заключили с ООО «Мегадом» договор подряда на строительство жилого дома стоимостью 5,2 млн ₽. Срок выполнения работ был нарушен, несмотря на согласование нового ... их мнению, не...
Расторжение договора подряда и взыскание 3,1 млн ₽ с застройщика за неисполнение обязательств
... Гаджиев И.И. заключил с ООО «Конкритстрой» договор подряда на строительство индивидуального жилого дома стоимостью 3,52 млн ₽. Согласно условиям, работы должны были завершиться к 29.05.2024, однако к декабрю ... включая...
Расторжение договора подряда и взыскание 7,2 млн ₽ с застройщика за нарушение сроков строительства дома
... Овчарук А.С. заключила с ООО «ААА Аваком» договор подряда на строительство индивидуального жилого дома стоимостью 4,7 млн ₽. Срок завершения работ составлял 180 дней, но после продления до ответчик ... уплаченные...
Расторжение договора подряда и взыскание 3,3 млн ₽ с застройщика за невыполнение работ
... Куспеков Н.В. заключил с ООО «МЕГАДОМ» договор подряда на строительство индивидуального жилого дома. Согласно условиям, работы должны были быть завершены в течение 200 дней, но не позднее 24 месяцев ... был наложен...
Расторжение договора подряда и взыскание 479 466 ₽ с подрядчика за неисполнение обязательств
... октября 2024 года между истцом и ответчиком заключен договор подряда на изготовление, доставку и замену металлической входной двери и ПВХ-конструкций. Стоимость работ составила 155 600 ₽, которые истец оплатил ......
Расторжение договора подряда и взыскание 538 875 ₽ с подрядчика за невыполнение ремонтных работ
... Астрединов А.В. заключил с ИП Абашиным А.А. договор подряда на ремонт жилого помещения площадью 100 кв.м. общей стоимостью 247 500 ₽, включая дополнительные работы. Подрядчик получил аванс ... были представлены...
Расторжение договора подряда и взыскание 410 000 ₽ предоплаты за невыполнение ремонтных работ
... Шматков М.А. заключил с Саламатиным Р.С. договор подряда на выполнение ремонтно-отделочных работ в помещении. Согласно условиям договора, истец перечислил подрядчику предоплату в размере 410 000 ₽ для...
Расторжение договора подряда и взыскание 3,2 млн ₽ с подрядчика за некачественный ремонт
... Саяпин А. В. заключил с ИП Файзиевым Ф. Б. договор подряда на выполнение ремонтно-строительных работ в жилом доме. Согласно условиям договора, подрядчик обязался завершить работы в течение пяти месяцев ......
Расторжение договора подряда и взыскание 500 000 ₽ за некачественный ремонт квартиры
... Урецкий М.В. заключил с Камаловым И.И. договор подряда на ремонт квартиры стоимостью 800 000 ₽. Истец перечислил 500 000 ₽, однако качество выполненных работ (штукатурка стен, стяжка пола, укладка плитки ... обратился в...
Взыскание 1,94 млн ₽ с поручителя за неисполнение обязательств по договору подряда
... ООО «Барвиха» (заказчик) заключило с ООО «Строительная компания Ремстрой-ЮГ 34» (подрядчик) договор подряда на выполнение строительных работ. Согласно условиям договора, заказчик перечислил подрядчику 100%...
Расторжение договора подряда и взыскание 5,9 млн ₽ с подрядчика за некачественное строительство дома
... Мартышкина Д.А. заключила с ИП Бобровым Р.С. договор подряда на строительство индивидуального жилого дома стоимостью 11,4 млн ₽. Подрядчик нарушил сроки начала работ, а представленный проект не учитывал ......
Расторжение договора подряда и взыскание 558 тыс. ₽ с подрядчика за невыполнение ремонта
... Павлов А.В. заключил с ООО «Ремонтквартир-НСК» (ранее - ООО «Ремквар») договор подряда на отделку квартиры в Новосибирске. Срок выполнения работ составлял 50 дней, однако подрядчик нарушил сроки и выполнил ... Суд...
Расторжение договора подряда и взыскание 442 475 ₽ с подрядчика за невыполнение ремонта квартиры
... между Русаковым М.А. (заказчик) и ИП Зинковской Г.Г. (подрядчик) заключен договор подряда на выполнение строительно-отделочных работ в квартире. Срок окончания работ первоначально установлен на 21.04.2022, но позже ......
Расторжение договора подряда и взыскание 660 тыс. ₽ с ИП за неисполнение обязательств по изготовлению мебели
... Касьяненко Т.С. заключила с ИП Коляденко Р.В. договор подряда на изготовление корпусной мебели (библиотеки и письменного стола) стоимостью 370 тыс. ₽, внеся предоплату 220 тыс. ₽. Срок исполнения обязательств истёк ......
Отказ во взыскании 743 000 ₽ с подрядчика за неисполнение устного договора строительного подряда
... Закону о защите прав потребителей. Истец утверждал, что в 2022 году стороны заключили устный договор подряда на строительство дома на участке, принадлежащем его супруге. В 2023 году он передал ответчику ... вреда (10...
Расторжение договора подряда и взыскание 19,6 млн ₽ с застройщика за некачественное строительство дома
... суд с требованием расторгнуть договор и взыскать убытки. Ломакин А.И. требовал: - Расторжения договора подряда. - Возврата неотработанного аванса (3,56 млн ₽). - Возмещения стоимости устранения дефектов...
Взыскание 310 000 ₽ с подрядчика за просрочку газификации и неисполнение соглашения
... Воронина Н.В. заключила с ООО «ГазИнвестСтрой» договор подряда на газификацию участка и соглашение о компенсации затрат на строительство газопровода. Сроки выполнения работ были нарушены: по договору...
Взыскание 73 224 ₽ с подрядчика за невыполнение работ по договору подряда
... ТСЖ «Красный Город-Сад» заключило договор подряда на монтаж автоматических секционных ворот. Согласно условиям договора, подрядчик должен был выполнить работы в течение 10 рабочих дней после получения...
Взыскание неотработанного аванса и стоимости давальческих материалов с подрядчика по договору подряда
... ООО «СЗ "ИНСИТИ К-2"» заключило с Бугаевым А.И. договор подряда на выполнение отделочных работ в торговом комплексе в Краснодаре. Согласно условиям договора, подрядчик обязался использовать материалы...
Взыскание 533 500 ₽ с подрядчика за невыполнение ремонтных работ по договору подряда
... Ким Н.А. заключила с Яковлевым Д.А. договор подряда на выполнение ремонтно-отделочных работ в квартире. Согласно условиям договора, подрядчик обязался завершить работы к 31.05.2024, однако не приступил ......