Расторжение договора подряда и взыскание 567 627 ₽ с подрядчика за невыполнение работ
... Истец настаивал на расторжении договора в связи с неисполнением обязательств подрядчиком. Требовал взыскания: - 209 049 ₽ (возврат аванса), - 209 049 ₽ (неустойка за просрочку), - 18 935 ₽ (проценты за пользование...
Взыскание 544 250 ₽ с застройщика за неисполнение обязательств по предварительному договору
... двойном размере, процентов за пользование чужими деньгами и возмещения судебных расходов. Истец настаивал на взыскании: - двойной суммы задатка (1 108 500 ₽), - процентов за пользование чужими средствами (75 227 ₽ 61 коп ......
Взыскание 980 918 ₽ с подрядчика за невыполнение ремонтных работ
... порядка урегулирования спора. Истец требовал: - Возврата 325 545 ₽ 57 коп. (разница между авансом и фактически выполненными работами). - Взыскания неустойки в размере 325 400 ₽ за нарушение сроков. - Компенсации...
Взыскание 1,44 млн ₽ с подрядчика за невыполнение ремонта и возврат аванса
... выполнены, несмотря на согласование нового срока до 31.12.2024. Истец направил претензию с требованием вернуть аванс, которая осталась без ответа. В связи с этим Тюпов Д.И. вынужден был заключить договор ... заниматься...
Взыскание 1,65 млн ₽ с ИП за нарушение сроков возврата аванса по договорам на изготовление мебели
... Каганский И.О. заключил с ИП Токаревым Д.А. три договора розничной купли-продажи на изготовление мебели, внеся авансы в
Взыскание 2,7 млн ₽ с подрядчика за невыполнение отделочных работ и моральный вред
... взыскать неотработанный аванс, неустойку, компенсацию морального вреда и штраф. Истец требовала: - Возврата аванса в размере 885 тыс. ₽. - Взыскания неустойки за просрочку в сумме 1,95 млн ₽ (3% от цены...
Взыскание 1,06 млн ₽ с подрядчика за невыполнение ремонтных работ и просрочку возврата аванса
... договор подряда на выполнение ремонтно-отделочных работ в жилом помещении. В качестве аванса истец перечислил ответчику 718 000 ₽. После нарушения сроков выполнения работ стороны подписали расписку, по которой Малюк ... за просрочку...
Взыскание неосновательного обогащения с подрядчика за невыполнение работ (73 000 ₽)
... претензию с требованием о возврате аванса, однако добровольного удовлетворения требований не последовало. В связи с этим истец обратился в суд с иском о взыскании неосновательного обогащения. Истец требовал взыскать ......
Взыскание 60 000 ₽ с продавца за неисполнение условий предварительного договора купли-продажи квартиры
... Малой В.В. в пользу Афанасьева В.А. 30 000 ₽ (сумма аванса) и 1100 ₽ госпошлины. В остальной части (взыскание двойного задатка) - отказать
Взыскание 135 000 ₽ с подрядчика за невыполнение ремонтных работ
... пользу Клюева М.А.: - 135 000 ₽ (возврат аванса). - 17 733,55 ₽ (проценты). - 9 700 ₽ (судебные расходы). - Отказать во взыскании неустойки, морального вреда и штрафа. - Взыскать госпошлину (5 050 ₽) в местный
Взыскание 339 096,65 ₽ с ИП за неисполнение договора на изготовление мебели
... денежные средства не вернул, что послужило основанием для обращения в суд. Истец требовала взыскать: - аванс в размере 143 000 ₽; - неустойку за просрочку исполнения обязательств (1673,10 ₽ за первые 117 дней ... исполнения...
Взыскание 215 831,96 ₽ с застройщика за просрочку поставки дачного домика и компенсацию морального вреда
... дней после поступления аванса, однако срок был нарушен. Истец направил претензию с требованием вернуть аванс, выплатить неустойку и проценты за пользование чужими денежными средствами, однако ответчик отрицал получение...