Взыскание 533 500 ₽ с подрядчика за невыполнение ремонтных работ по договору подряда
... вернуть средства и выплатить неустойку, но ответчик проигнорировал обращение. Требования: - Возврат 265 000 ₽ (аванс по договору). - Взыскание неустойки 260 000 ₽ (3% от суммы договора за каждый день просрочки). -...
Отказ во взыскании 208 тыс. ₽ с подрядчика за неисполнение договора на изготовление лестницы
... работам в установленный срок, после чего перестал выходить на связь. Истец потребовал возврата аванса, неустойки, компенсации морального вреда и штрафа по Закону о защите прав потребителей. Адилов Б.Н. утверждал ... работы не...
Взыскание 223 962 ₽ с подрядчика за невыполнение работ по установке забора
... не приступил к работам и не вернул деньги, несмотря на претензию. Истец потребовала возврата аванса, неустойки за просрочку, процентов за пользование чужими средствами, компенсации морального вреда, штрафа и возмещения судебных ......
Взыскание 1,89 млн ₽ с подрядчика за некачественный свайный фундамент
... на согласование изменений с заказчиком, но не представил доказательств такого согласия. Требовал: - Возврата аванса (630 000 ₽). - Взыскания неустойки за просрочку возврата (630 000 ₽). - Штрафа по Закону о защите прав...
Взыскание 1,5 млн ₽ с подрядчика за невыполнение ремонта и просрочку
... штрафа за отказ от добровольного удовлетворения требований. Истец настаивал на взыскании: - 433 000 ₽ (неосвоенный аванс), - 550 000 ₽ неустойки за просрочку (3% от цены договора за каждый день), - 10 000 ₽ за ... прав....
Взыскание 718 тыс. ₽ с подрядчика за нарушение сроков ремонта и невыполнение работ
... требования о взыскании недоплаченных сумм за дополнительные работы. Истец требовал: - Возврата аванса в размере 1 848 250 ₽. - Взыскания неустойки за просрочку выполнения работ (224 730 ₽). - Штрафа за...
Расторжение договора подряда и взыскание 615 тыс. ₽ с подрядчика за невыполнение работ
... подал заявление в полицию о возможных противоправных действиях подрядчика. Требовал расторжения договоров, возврата аванса (205 тыс. ₽), взыскания неустойки (205 тыс. ₽) и штрафа за недобровольное исполнение (50% от...
Взыскание 1,1 млн ₽ с подрядчика за неисполнение договора по установке окон
... средства, но ответчик оставил их без удовлетворения. Истец требовала: - расторжения договоров подряда; - возврата аванса (348 000 ₽); - взыскания неустойки (348 000 ₽); - компенсации морального вреда (50 000 ₽); -...
Взыскание 793 312 ₽ за неосновательное обогащение при оказании риэлтерских услуг
... обратилась в суд с иском к Черненко С.Н. о взыскании денежных средств, перечисленных ему в качестве аванса за риэлтерские услуги и благоустройство земельного участка. Истец указала, что ответчик не ... благоустройству...
Взыскание 220 000 ₽ с агентства за неоказание услуг по договору и моральный вред
... ООО «МЭРИВЕЙ» отказалось возвращать полную сумму, предложив лишь частичный возврат. Истица требовала: - Возврата аванса (220 000 ₽). - Взыскания неустойки (220 000 ₽). - Компенсации морального вреда (30 000 ₽). -...
Взыскание 4,1 млн ₽ с подрядчика за неисполнение обязательств по строительству дома
... вреда (200 000 ₽) и штрафа за отказ от добровольного исполнения обязательств. Требования: - Возврат аванса (887 500 ₽). - Взыскание неустойки (3 123 214 ₽) за нарушение сроков. - Проценты за пользование деньгами ......
Взыскание 171 тыс. ₽ с подрядчика за невыполнение работ и просрочку возврата аванса
... каждый день задержки. Истец направил претензию с требованием вернуть аванс и пени, однако ответчик не исполнил обязательства. В иске заявлено взыскание 150 тыс. ₽ основного долга и 21 тыс. ₽ неустойки за
Расторжение договора и взыскание 944 тыс. ₽ с продавца за непоставку сельскохозяйственного дрона
... вернуть аванс, но получил отказ. Летунов Я.С. требовал расторжения договора, возврата аванса (447 533 руб.), взыскания неустойки (174 330 руб.) и процентов за пользование чужими денежными средствами ......
Отказ во взыскании 347 360 ₽ с дизайнера за нарушение сроков и некачественные услуги
... иском к дизайнеру Костюниной М. В. о признании недействительным условия договора, взыскании неустойки, возврате части аванса и компенсации морального вреда. По условиям договора ответчик обязалась разработать...
Взыскание убытков с подрядчика за некачественный ремонт ванной комнаты
... Подтверждены экспертизой нарушения СП и переплата за невыполненные работы. - Удовлетворены требования о взыскании 8 764,78 ₽ (неотработанный аванс) и 96 391,13 ₽ (устранение недостатков). - Отказ во...
Взыскание 78 757 ₽ с наймодателя за незаконное удержание аванса и страхового депозита
... не удовлетворила. Манылов М.С. требовал взыскать с Уэллс А.М.: - 71 500 ₽ (невозвращенные аванс и депозит); - 3 257 ₽ неустойки по ст. 395 ГК РФ; - 4 000 ₽ госпошлины. Аргументы: нарушение ... найма); - Ст. 395 ГК РФ (неустойка за...
Взыскание 330 000 ₽ с подрядчика за невыполнение работ по остеклению лоджии
... выполнению работ в установленный срок, несмотря на претензию, оставленную без ответа. Истец потребовала возврата аванса, неустойки за просрочку, компенсации морального вреда, штрафа за отказ от добровольного удовлетворения...
Взыскание 21,3 млн ₽ с поручителя за неисполнение обязательств по договору подряда
... договор подряда на строительство спортивного зала для школы стоимостью 23,9 млн ₽. Подрядчик получил аванс в размере 15,6 млн ₽, но работы не выполнил. В обеспечение обязательств ответчик, Тишенко ... рассмотрения в связи с...
Взыскание 6,7 млн ₽ с подрядчика за нарушение сроков строительства дома
... истец направил уведомление о расторжении договора и потребовал возврата средств. Помимо неотработанного аванса, истец заявил требования о взыскании неустойки за просрочку выполнения работ (1 999 297 ₽) и за нарушение...
Взыскание 184 200 ₽ с поставщика за неисполнение договора поставки бытового вагончика
... обязательство не исполнил, товар не поставил и не вернул оплаченные средства. Истец потребовал возврата аванса, неустойки за просрочку, компенсации морального вреда, возмещения расходов на представителя и штрафа за несоблюдение...