Взыскание неосновательного обогащения с подрядчика за невыполненные работы (60 500 ₽)
... Шарипова Т.Н. заключила с ИП Муратовым Т.К. договор подряда на изготовление строительных конструкций, перечислив предоплату в размере 282 000 ₽. После расторжения договора по соглашению сторон выяснилось,...
Взыскание 179 500 ₽ с подрядчика за некачественный ремонт квартиры
... Вентнагель И.И. заключила с ИП Тагильцевой С.Н. договор подряда на ремонт квартиры стоимостью 160 900 ₽. Срок выполнения работ истек 22.12.2023, однако подрядчик не завершил их в полном объеме ... Ответчик в суд не...
Взыскание ущерба с подрядчика за нарушение экологического законодательства при благоустройстве участка
... Между подрядчиком Джабаровым Р.Б.О. и заказчиком ООО «Сипайн Резорт» был заключен договор подряда на выполнение работ по планировочной организации территории и очистке земельного участка в Туапсинском районе. Подрядчик...
Взыскание 400 000 ₽ с подрядчика за невыполнение ремонта тракторов
... Симонов А.Н. заключил с Осиповым Е.Р. договор подряда на ремонт трех тракторов МТЗ-82(80) сроком на 40-50 рабочих дней. Истец перечислил ответчику 400 000 ₽ в качестве ... проценты за просрочку оплаты. Суд применил: -...
Взыскание 340,2 тыс. ₽ с подрядчика за невыполнение ремонтных работ и просрочку
... между заказчиком и подрядчиком заключен договор подряда на ремонтные работы (демонтаж облицовки, монтаж утеплителя, облицовка камнем) с конечным сроком исполнения 16.10.2024. Цена работ составила 1,08 млн ₽, заказчик...
Взыскание неустойки и штрафа с подрядчика за ненадлежащую установку памятника
... Коваленко Л.П. заключила с ИП Федосеевым А.К. два договора подряда: на изготовление и установку памятника. После оплаты ответчик выполнил работы с нарушениями - памятник установлен не по оси захоронения ... компенсацию...
Расторжение договора поручения и взыскание 1,05 млн ₽ с подрядчика за неисполнение обязательств
... ремонту жилого помещения в Санкт-Петербурге. Согласно договору, ответчик обязался согласовать перепланировку, заключить договор подряда и обеспечить выполнение строительных работ. Истец полностью оплатила...
Взыскание 735 792 ₽ с подрядчика за некачественный ремонт квартиры
... Захарова Н.П. заключила с Нуруллиным Р.В. договор подряда на ремонт квартиры стоимостью 749 600 ₽. Срок выполнения работ составлял 90 дней с момента получения аванса. Истец перечислила ответчику ... ГК РФ (надлежащее...
Взыскание 1,4 млн ₽ с подрядчика за невыполнение работ по установке забора
... Тельнов А.В. заключил с Родионовым И.А. договор подряда на установку забора стоимостью 971 476 ₽. Истец перечислил аванс в размере 583 540 ₽, однако ответчик не приступил к работам ... неустойки). Примененные нормы: -...
Взыскание 3,2 млн ₽ с подрядчика за неисполнение договора на изготовление мебели
... Найденова А.О. заключила с ИП Боровлёвой М.К. два договора подряда на изготовление, поставку и сборку мебели для квартиры. Общая стоимость работ составила 1 225 000 ₽. Сроки исполнения по ... снизить неустойку и штраф...
Взыскание 330 000 ₽ с подрядчика за невыполнение работ по остеклению лоджии
... Завьялова В.Н. заключила с ООО «Вектор» договор подряда на замену холодного остекления лоджии на теплое. Стоимость работ составила 310 642 ₽, истец внес аванс в размере 145 000 ₽. Однако подрядчик ... не оспорил факт...
Взыскание 373 800 ₽ с подрядчика за некачественный монтаж гаража
... года между Увачевым А.Н. (заказчик) и ИП Меркуловым В.В. (подрядчик) заключен договор подряда на изготовление и монтаж гаража из сэндвич-панелей. Цена работ по дополнительному соглашению составила ... Суд применил: -...
Взыскание 406 500 ₽ с заказчика за неоплату электромонтажных работ и неустойку
... Галимов Ф.В. (подрядчик) заключил с ООО «Айко Транс» (заказчик) договор подряда на выполнение электромонтажных работ в Казанском юридическом институте МВД России. Срок исполнения работ - с 1 декабря ... нормы: - Статьи...
Взыскание 727 250 ₽ с подрядчика за некачественный ремонт квартиры
... Кишкинов А.В. заключил с ИП Мищенко В.И. договор подряда на ремонт квартиры сроком до 01.02.2023. Стоимость работ составила 797 530 ₽, из которых заказчик перечислил 727 250 ₽ (аванс ... размере 50% от присужденной...
Взыскание 332 401 ₽ с застройщика и подрядчика за некачественную отделку квартиры
... СЗ «Каскад» договор долевого участия на приобретение квартиры в Челябинске, а с ООО «Комфорт» - договор подряда на черновую отделку. После приемки объекта истцы обнаружили строительные и отделочные...
Взыскание 134 414,94 ₽ с подрядчика за неисполнение договора на изготовление мебели
... марта 2023 года между Симоновым П.М. и ИП Сергеевым И.А. заключен договор подряда на изготовление мебели. Согласно условиям, подрядчик обязался выполнить работы за 21-28 дней, а заказчик ... суд не явился, возражений не...
Взыскание 1,1 млн ₽ с подрядчика за неисполнение договора по установке окон
... Лупашко М.М. заключила с ООО «ВЕКТОР» три договора подряда и дополнительное соглашение на выполнение работ по установке окон, утеплению лоджии и отделке. Общая стоимость работ составила 612 946 ₽, из ......
Взыскание 185 000 ₽ с подрядчика за неоформленный трудовой договор и невыплату зарплаты
... полном объеме не была выплачена. ИП Кушты А.В., формально привлекший Леднева по договору подряда, отрицал факт трудоустройства, ссылаясь на то, что действовал по просьбе директора ООО «СУ-74». Истец ... трудовых...
Взыскание 355 000 ₽ с продавца за неисполнение обязательств по расчистке земельных участков
... Ответчик не выполнил условия соглашения, и истец была вынуждена самостоятельно организовать работы, заключив два договора подряда на общую сумму 355 000 ₽. В суд представлены акты приемки работ и доказательства оплаты...
Взыскание 88 000 ₽ с подрядчика за невыполнение ремонта квартиры
... неустойки по ст. 395 ГК РФ; - 100 000 ₽ компенсации морального вреда. Аргументы: нарушение сроков договора подряда, отсутствие акта сдачи-приемки работ. Овчинников М.В. в суд не явился, возражений не ... Дело...